退房协议书(15篇)
在现实社会中,协议在生活中的使用越来越广泛,签订了协议就有了法律依靠。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编精心整理的退房协议书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
退房协议书1甲 方:****房地产开发有限责任公司
注册地址:***
联系电话:***
乙 方:
身份证号:
地 址:
联系电话:
乙方于***年**月**日购买**市**区***小区**号楼**单元**室,该商品房建筑面积为**平方。
由于******乙方提出退房,经甲乙双方协商,达成如下协议:
1、自本协议签订之日起**日内,乙方须到当地公积金中心申请办理还款,在乙方贷款额还清后,甲方退还乙方90%的房款,剩余10%房款在乙方注销手续办理结束后退还给乙方。
2、在乙方贷款还清后,甲方向***市房地产管理局申请办理相关注销手续。在办理上述手续时,乙方须积极给予配合最新退房协议范本最新退房协议范本。若因乙方故意拖延或不及时提供相关材料,造成甲方损失,甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。
以上协议一式两份,甲乙双方各执一份
以上协议双方签字有效。
甲方: 乙方:
*年*月*日*年*月*日
退房协议书2甲方:_______________(公司名)
委托代理人:_______________身份证号:_______________
乙方:_______________身份证号:_______________
乙方于_______________年_______________月_______________日向甲方缴纳拾_______________万元整(¥:_______________元)购房定金购买小区______________________________房,面积_______________。由于甲方原因造成房屋未能如期交房,且配套设施与前期许诺不符。乙方要求退房,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:
1、在此协议签字生效后7日内甲方退给乙方房款人民币:_______________元整(¥:_______________元)。甲方逾期不付,按退款金额的_______________%每天付给乙方违约金。
2、乙方收到甲方全额退款时立即向交付甲方开出的有关收据,甲乙双方所签订的“定房协议”当场销毁作废。
3、退房所产生相关费用一律由甲方承担,乙方一律不予承担。甲方不得收取乙方任何违约金及其他费用,乙方除要求甲方退回房款人民币:_______________元整(¥:_______________元),不得提出退回任何其他费用。
4、在签订本协议之日起5日内,乙方保留该房屋的所有权,甲方不得出售他人或转卖,如有违约,甲方须赔偿乙方违约金人民币:_______________元整(¥:_______________元)
5、在协议约定时间内乙方收到甲方全额退款后,甲方收回该房屋所有权,乙方不得干涉甲方对对该房采取的一切正规经营活动。
甲方:_________________
___________年___________月_________日
乙方:_________________
___________年___________月_________日
退房协议书3出卖人(甲方):厦门V房地产开发有限公司
买受人(乙方):柯总,身份证号码:
乙方于20xx年9月29日与甲方就位于***苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》(编号03333),根据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书(20xx)湖民初字第3333号判决确定,双方签订的买卖合同已于20xx年11月11日解除,现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议:
一、甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的款项直接转入以下账户,以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对(20xx)湖民初字第3333号民事判决书的履行、为甲方退还乙方的购房款的一部分:
户名:柯总
开户行:
账号:
二、在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内,乙方应积极促成:
1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请,并经产权登记管理机关依法受理;
2、厦门市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施,并经产权登记管理机关依法受理。
三、在***苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的按揭抵押登记注销后三日内,乙方协助甲方办理该房产买卖预告登记手续,并促成产权登记管理机关依法受理。
四、退房申请经产权登记管理机关受理当日,甲方按(20xx)湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。
五、乙方逾期履行本协议项下义务的,应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金;甲方逾期履行本协议项下义务的,应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。
六、本协议书一式三份,甲、乙双方各执一份,厦门市房地产交易权籍登记中心一份。
甲方(盖章): 乙方(签字):
20xx年月日 20xx年月日
退房协议书4出租方(甲方):联系方式: ;
承租方(乙方);联系方式: 。(附身份证复印件) .
第一条 合同目的
甲、乙双方自愿就乙方承租甲方所有的房屋一事,达成本合同。
第二条 合同标的及标的用途
甲方将位于 的房屋出租给乙方 使用(租赁用途)。
第三条 合同期限
租赁期限为 年,即 年 月 日至 年 月 日。
第四条 租房款计算方式及支付方式
1、本房屋租金为每月人民币 元( 元整)。
2、本合同按(分期、一次性)交付租房款为定。分期交付的,按(季/半年)计算。凡分期交付租房款的,乙方应在下一期继续居住前一周内交付款项。
3、付款方式:从乙方入住日期开始,首期付清 月房租,共计人民币(大写): 圆整(小写: 元整),其后按 付房租。
4、乙方应支付押金人民币(大写): 圆整(小写: 元整)。乙方在入住前必须交纳给甲方。在租期满后,经甲方检查室内物品是否严重损坏与物品是否减少,若有损坏或减少,折价赔偿,经检查合格后,甲方如数退还押金。
第五条 ……此处隐藏3587个字……登记备案,备案号________________________。现双方一致达成协议,同意解除该商品房买卖合同。
该协议书签订后出卖人将原购房款___________________元退还给买受人,所有退房手续及合同中涉及的附加条款等均由出卖人和买受人协商后自行解决,协商内容请填写在本协议书背面(如无其他协议,请在背面注明买卖双方均无异议)。
本协议自双方签订之日起生效。
该协议生效后,出卖人应及时向宜兴市房屋产权监理中心申请办理退房注销备案手续。
以上所签内容真实有效,如有不实,协议双方愿承担一切法律和经济责任。
出卖人(公章): 买受人:
法定代表人:(签字、私章) 委托代理人:
签订日期:_______年______月_______日
注:该协议书一式三份:出卖人、买受人、宜兴市房屋产权监理中心各一份。
退房协议书13出卖人:
买受人:
根据《中华人民共和国合同法》及预售商品房退房若干规定,经双方协商达成如下协议:
因 原因要求退房,该房屋坐落于 ,建筑面积 ,商品房预售许可证为温房售许字 ,于 年 月 日签订的商品房买卖合同(合同编号:
),并于 年 月 日经温州市房屋交易产权登记管理中心登记备案,备案号 。现双方一致达成协议,同意解除该商品房买卖合同。
该协议书签订后出卖人将原购房款 元退还给买受人,并开据红字冲销收据。
协议双方以上所签真实准确,如有不实,愿承担法律和经济责任。 本协议书自双方签订之日起生效。
该协议书生效后,由出卖人及时向温州市房屋交易产权登记管理中心申请办理退房注销备案手续。
出卖人(签章):
买受人(签章):
法定代表人:
委托代理人:
签订时间:
退房协议书14出卖人(甲方):____有限公司
买受人(乙方):____,
身份证号码:
乙方于20____年9月29日与甲方就位于___苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》(编号03333),根据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书(20xx)湖民初字第3333号判决确定,双方签订的买卖合同已于20xx年11月11日解除,现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议:
(一)甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的款项直接转入以下账户,以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对(20xx)湖民初字第3333号民事判决书的履行、为甲方退还乙方的购房款的一部分:
户名:柯总
开户行:
账号:
(二)在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内,乙方应积极促成:
1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请,并经产权登记管理机关依法受理;
2、____市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施,并经产权登记管理机关依法受理。
(三)在___苑____室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的按揭抵押登记注销后三日内,乙方协助甲方办理该房产买卖预告登记手续,并促成产权登记管理机关依法受理。
(四)退房申请经产权登记管理机关受理当日,甲方按(20xx)湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。
(五)乙方逾期履行本协议项下义务的,应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金;甲方逾期履行本协议项下义务的,应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。
(六)本协议书一式三份,甲、乙双方各执一份,厦门市房地产交易权籍登记中心一份。
甲方(盖章):
乙方(签字):
20__年____月____日
退房协议书15甲方:_____
乙方:_____
因乙方身体原因病重需大量资金治疗,考虑到家庭经济上的困难,经夫妻双方协商,特申请将购买的 房屋退回甲方,经甲乙双方友好协商,达成以下协议:
1、 甲方收回乙方现有住宅( ),经协商总价为____________元,
其中包含:
房款____________元;(附缴费依据)
装修款:____________元(含房屋内所有硬装、灯具、窗帘等)
无法搬运的家具:____________元(附清单);
维修基金:____________元;(附缴费依据)
抵押:_________________元;(附缴费依据)
担保费:____________元;(附缴费依据)
利息款:_________________元;(附缴费依据)
2、双方签订协议之日,甲方向乙方支付预付款(¥______元),(乙方同时将房款、维修基金、抵押、担保费等原缴费收据提供给甲方)乙方在收到首笔款项后,配合甲方开始办理相关银行、房管局解除抵押手续;此后,甲乙双方及时到房管部门办理备案解除及维修基金的退回事宜。乙方向甲方提供相关病例报告等,以方便甲方办理相关解除备案事宜。双方在办理过程中必须提供真实有效的材料,乙方要及时配合甲方办理退房手续。
3、乙方自合同签订之日起保护房屋内装修保持原样,并在 ______月内搬离现有房屋;乙方按照甲方要求开具装修及家具家电费发票___________元,乙方搬离房屋三日内甲方将剩余款项一次性付给乙方共 _____元;付款的同时,甲方将按房屋内原装修情况及无法搬运的家具清单验收,交接完双方确认,乙方将房屋钥匙交给甲方,房屋所有权归甲方所有。
4、任何一方因人为因素造成合同延误,由违约方承担全部违约责任(不可抗力与政策调整情况除外)。
5、为保护利益双方,签订协议后由潍坊市公证处进行合同公证。本协议一式三份,甲、乙双方各持一份,公证处留存一份。双方签字确认后生效。此房屋乙方是否存有债务问题,如有乙方保证在退房前解决完成,本协议签订前乙方遗留的所有欠款及债务问题由乙方自行承担,与甲方无关。
6、自本协议签订之日起,甲方不再办理乙方的住宿费用报销事宜。
7、双方均不再提出本协议外的其它主张及有损各方形象的其他事宜,如出现承担相关法律责任。
备注:后附无法搬运的家具清 夫妻结婚证、身份证 病例证明等复印件
甲方:_____
乙方:_____ 业主
签字(盖章):_____
签字(盖章):_____
日期:___________年____________月____________日